Поделиться статьёй:
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.10.2013 № Ф05-11579/13
Покупатель просил взыскать с поставщика неустойку за просрочку поставки товара. Первая инстанция удовлетворила иск час-тично. Она исходила из того, что датой поставки является день, когда истец подписал товарную накладную по форме № ТОРГ-12. Но апелляционная инстанция определила период просрочки иначе. Она решила, что товар был поставлен ранее той даты.
Суд округа признал данный вывод апелляционной инстанции ошибочным.
Продавец должен передать покупателю товар, соответствующий условиям договора купли-продажи о комплектности. Если договор обязывает продавца передать покупателю определенный набор товаров в комплекте (комплект товаров), обязательство считается исполненным с момента передачи всех товаров, включенных в комплект. Апелляционная инстанция не применила эти нормы ГК РФ.
Согласно приложению к договору поставщик обязался в сроки, предусмотренные договором и приложениями к нему, но в любом случае не позднее даты прибытия товара в пункт назначения, передать покупателю все документы, относящиеся к товару. Непредставление этих документов приравнивается к поставке некомплектного товара. В этом случае обязательства по поставке считаются неисполненными.
На следующий день после того как ответчик представил копии разрешения на применение оборудования в России и сертификат ГОСТ-Р, истец подписал товарную накладную по форме № ТОРГ-12. Ею подтверждается принятие товара в полном объеме и полное исполнение ответчиком своих обязательств. Данная накладная содержит указание на договор поставки, сведения о грузополучателе, поставщике, плательщике, о наименовании, количестве и цене товара. Она подписана уполномоченными лицами сторон.
Товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т, на которой также основаны выводы апелляционной инстанции, не может служить доказательством поставки товара в полном объеме. Ею подтверждается передача представителю истца час-ти комплектующих товара. Накладная по форме № 1-Т определяет отношения по перевозке грузов.